下面是小编为大家整理的2023年财产担保书范本怎么写（17篇）,供大家参考。
财产担保书范文怎么写（精选17篇）
财产担保书范文怎么写 篇1
根据(借款人)的申请，贵行同意向其提供外汇贷款(大写)美元(或其他外币)，配套人民币贷款(元。本保证人同意?为该项贷款担保。特此开立本保证书，向贵行担保下列各项：
一、本保证书为无条件、不可撤销的保证书，担保贷款本金为元整(大写)，和该贷款项下所发生的利息和费用。
二、本保证书保证归还借款人在字第号贷款合同项下不按期偿还的全部或部分到期贷款本息，并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿还借款人所欠借款本息。如我单位不能履行上述担保责任时，接受你行委托我单位开户行从我单位账户中扣收全部贷款本息，如账户中存款不足，我单位将继续负责偿还借款人应偿付贷款本息及费用。
三、本保证书在贵行同意借款人延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证。不受借款人接受上级单位任何指令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响，也不因借款人是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何改变。
五、本保证人是经上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人，并有足够偿还借款的财产作保证，保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效，至还清借款人所欠的全部借款本息和费用时自动失效。
财产担保书范文怎么写 篇2
广西中南华星机械设备有限公司：
本人自愿为购机人或承租人 与贵公司因购买或融资租赁沃尔沃挖
掘机(机型 、机号为 )所签订的编号为 《合同》、编号为 《补充协议》、编号为 《借款合同》、编号为 《委托担保合同》、编号为《融资租赁合同》(上述合同以下简称“主合同”)提供连带担保责任，并为贵司为 代垫融资租金保证责任提供连带责任的反担保。
本人担保购机人或承租人 确有稳定足够的正当收入，且信用良好，确能履行与贵公司签订的主合同。
本人担保购机人或承租人 在与贵公司签订主合同后,如出现不能或不愿意按主合同的约定履行而使贵公司发生损失，或不能履行支付租金义务，致使贵公司代垫租金的，应贵公司要求，本人无条件保证履行连带担保义务，代为偿还贵公司全部款项及所需一切费用(包括但不限于差旅费、律师费、执行费、拖车费等)，否则贵公司可依照有关法律程序处理本人所有财产。本人有义务并愿意协助贵公司督促购机人或承租人履行合同约定。一旦购机人或承租人 出现未按主合同履行义务或其他行为导致贵公司的损失，本人将应贵公司要求，代购机人或承租人 偿还已到期借款、代垫款本息及其他合理损失。
本人保证购机人或承租人向贵公司所交手续均属真实，如与事实情况不符，造成贵公司损失时，贵公司有权追究本人的法律责任。本人详细阅读了解《合同》、《补充协议》《借款合同》《委托担保合同》《融资租赁合同》等等合同的全部条款并对合同中各项内容确认无误。
本担保书自购机人或承租人 签收到前述沃尔沃挖掘机之日起生效。
本人对连带担保的上述各项内容确认无误并具法律效力。
连带担保人：
身份证号码：
地 址：
日期：
财产担保书范文怎么写 篇3
新疆维吾尔自治区教育厅、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、x学校：
我是学生的(直系亲属)，我承诺将严格遵守国家有关规定，履行国家开发银行新疆分行、新疆维吾尔自治区教育厅和x高校制定的国家助学贷款有关协议和相关规定，履行《借款合同》中的约定，保证x同学按时还本付息，我承诺并担保以下事项：
1、按照xx同学与学校、国家开发银行新疆分行等部门签订的《借款合同》，按期足额返还贷款本息，如未能履行同时承担罚息。
2、我保证所提供的身份证、户口簿、居住地址、联系人和电话、贫困证明材料(原件或复印件)等真是有效。
3、在xx同学未履行《借款合同》和有关协议，不能按时返本还息时，我将积极配合、协助有关部门做好X同学的工作，促其返本还息及罚息。
4、在x同学不能按时偿还贷款本息及罚息时，我自愿并愿意为其担保，承担x同学的贷款本息及罚息的赔偿，并按有关规定，按时将贷款本息及罚息划入指定的银行账户。
5、如不能履行以上担保，我愿意接受法律的制裁并承担民事责任。
第一担保人(签字加按右手食指手印)
身份证号：
永久居住地址：
联系电话、手机号：
x年xx月xx日
财产担保书范文怎么写 篇4
根据本担保书，______________(承包人名称)做为委托人(以下称“承包人”，)和________________(担保公司，证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人______________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任，承包人和担保人均受本担保书的约束。
鉴于承包人已于_______年______月______日同雇主签署了_________(合同名称)的书面协议，下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是：如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同，本担保书的责任失效;否则将保持有效。一旦雇主提出承包人违约，而雇主又履行了自己的责任，担保人将迅速弥补违约的损失，或者迅速：
1.根据合同要求完成合同;或_______________________________________。
2.按合同条件提供雇主合格的投标书，在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后，安排投标人和雇主之间合同，在施工过程中提供足够的资金，支付“合同价余额”以外完工所需的费用，包括担保人有责任承担的赔偿费，但总数不超过上述第一段中提到的金额。这里所说的“合同价余额”指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额;或
3.付给雇主按合同条件完成合同所需的金额，但不超过本担保书的限额。
本担保人不承担大于本担保书限额的责任。任何有关本担保的诉讼，必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。除了雇主以外，任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章，以资证明。
担保人(公章)：_________承包人(公章)：_________
代表(签名)：___________代表(签名)：___________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
签订地点：_______________签订地点：_______________
财产担保书范文怎么写 篇5
兹担保，______(父亲)、______(母亲)愿意并具有足够经济能力支付女儿(儿子)______在法国留学期间的学习、生活、住宿等全部费用。所需费用将在______抵达法国后转到其在法国的账户。
父亲：______(签字)
母亲：______(签字)
日期：______
财产担保书范文怎么写 篇6
担保人：
被担保人：
《中华人民共和国旅游法》第十六条规定，“出境旅游者不得在境外非法滞留”; 被担保人预订上海携程国际旅行社有限公司(以下简称“携程”)签证产品，并将于 年 月 日至 年 月 日前往 旅游;
担保人和被担保人已充分知晓以上内容，担保人同意为被担保人提供以下担保，
1. 保证被担保人b在境外期间遵守所在国法律，旅行结束后按时回国;
2. 如被担保人在旅行期间发生不遵守中国及当地法律法规，或滞留不归，担保人将与被担保人共同承担无限连带责任，并放弃先诉抗辩权，赔偿携程因此产生的一切损失，包括自愿在收到携程通知之日起15日内无条件支付担保金rmb100000/人，对因此给携程造成的经济和名誉损失，予以相应的经济补偿，如未能及时支付，携程有权向上海市长宁区人民法院提起诉讼。
担保人确认已清楚明白了解根据本担保函所需承担的责任。本担保为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。
本担保函自签署之日起生效，直至本担保函项下全部义务履行完毕为止。
担保人：
被担保人：
(担保人请亲笔签名) (被担保人请打印姓名) 身份证号：
身份证号：
联系地址：
联系地址：
手机：
手机：
固定电话：
固定电话：
日期：
日期：
附：担保人的身份证正反面复印件及户口本本人信息页复印件
注：1、担保人必须是中国大陆公民，且常住地在大陆;
2、请担保人在9:00-18:00时间段内保持联系方式的畅通;
3、请用正规a4纸打印
财产担保书范文怎么写 篇7
本公司对您购买的西安市_____区(县)_____路_____号_____小区_____栋_____单元室，建筑面积_____平方米的住宅作如下质量保证和承诺：
一、该房屋于_____年_____月_____日通过市建委组织的竣工验收，各项建市手续齐全，资质证编号为：_____建设工程规划许可证编号为_____;建筑工程施工许可证编号为_____;竣工验收备案登记编号为：_____预售许可证号为：
二、该住宅工程由_____进行质量监督。在施工中始终按照国家有关规范、规程、质量标准及设计要求进行施工。
三、本住宅自交付之日起，在住户正常使用的情况下，本公司免费承担保修期内以下项目(见附表)的维修责任，并在承诺期限内负责维修完毕。
四、住户对商品房验收完毕，接收钥匙之日即为该商品房交付使用日期，也是本担保书签订日期，住宅保修自此日起计算。用户在使用过程中发现质量问题，可直接拨打我公司维修电话或认真填写附页中“商品住宅质量反馈表”寄予我公司。因住户使用不当或进行家庭装修以及不可抗拒的自然灾害而造成的质量问题，不在本公司保修范围之内。
五、住户人住后，有关住宅质量的来信、来访、投诉，本公司将直接(或委托物业公司)及时给予答复和妥善处理。若对我们服务人员的工作不满，可向本公司投诉，我们将及时进行处理。
六。如对本公司的答复或处理有争议，凡有关住宅工程质量问题，可根据国务院《建设工程质量管理条例》及建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定，向本市的建设工程质量监督站申请协调;凡有关住宅室外配套问题，可根据国务院《城市房地产开发经营管理条例》等有关规定，向本地建设行政本管部门申请协调。对动调意见仍有分歧的叮向本地仲裁委员会申请仲裁。
七、经省级以上资格的专业部门鉴定，凡属地基基础和主体结构质量不合格且无法修复的危险房屋我公司将予以退房或调换。
八、本质量担保书作为商品住宅销售合同的附件，是本公司承担商品住宅质量责任的法律文件，与销售合向具有同等法律效力，请用户妥善保存，不得伪造、涂改。
附件：商品住宅质量反馈表。x
财产担保书范文怎么写 篇8
担 保 函
名单附后)要求参加昆明康辉旅行社有限公司组织的旅游团队(至20__- 月 日 )前往旅游(团号：
)。为保证客人能按期随团回国，不滞留中国台湾，本公司自愿为客人提供担保，若出现客人擅自离团、未按期回国、滞留不归的情况，本人自愿承担以下担保责任：
1、向贵司支付保证金每人人民币，本人保证接到贵公司通知后即日内付清此款项，如果未能付清此款，本人愿意承担连带担保责任;逾期付款，贵公司有权加收每日0.5%的滞纳金; 2、向贵公司支付因客人滞留不归而引起的一切费用，包括中国台湾移民署的遣送和中国公安机关的办案费、因本担保书而产生的诉讼费、律师费、差旅费等;
本人已清楚明白地了解了根据本担保书所负有的责任，谨此明示，一旦担保实现，本人放弃对担保书提出任何抗辩的权力。
本担保书自签字盖章之日起生效。特此担保!
单位负责人(担保人)签字：
联系电话:
担保人盖章(公章)：
担保日期：
年 月 日
民事诉讼中的限制出境的程序
1、当事人的申请
限制出境措施的采取，应以当事人的申请为原则，以法院依职权采取为例外。申请应书面提出，载明申请保全的事项、事实和理由，并应附有相关证据(护照号、身份证号等信息资料)。
2、申请人的担保
若错误采取限制出境措施，可能会导致被申请人遭受损失，因此，当事人在向法院提出申请的同时，应向法院提供担保，申请人拒不提供担保的，法院可以裁定驳回其申请。至于担保的方式、数额等，应根据案件的具体情况，由法院审查决定。
3、审查与执行
法院应对申请是否符合条件进行审查，采取限制出境措施应符合：(1)被申请人与未了结民事案件有直接的利害关系;(2)有采取限制出境措施的必要性，被申请人有借出境逃避民事责任的可能，如不限制其出境，将导致案件无法顺利审理，或有效裁判无法执行。但限制出境措施在一定程度上限制了人身自由，甚至有时会在国际上造成一定的影响，宜依法从严掌握。对境外企业法人在我国有尚未了结的经济纠纷案件，可对该企业法定代表人和业务的主管人员依法限制出境。
对在我国的外商投资企业，如果该企业资不抵债，应当按照公司法，中外合资经营企业法等有关法律处理，不应限制外方的代表人和投资者出境;只有在外方股东利用投资蓄意欺诈的情况下，方可限制外方股东的有关人员出境;
确需限制外方当事人出境的，要严格按照《中华人民共和国外国人入境出境管理法》的规定执行。具体执行过程中要特别注意有理、有利、有节。另外，还应当注意：1)凡能尽早处理的，不要等到当事人临出境时处理;2)凡可以通过其他方式处理的，不要采取扣留证件的办法;3)凡能在内地处理的，不要到出境口岸处理。
限制出境可以分别采取以下办法：1)向当事人口头通知或书面通知，在其案件未了结之前不得离境;2)扣留护照或其他有效出入境证件，但应在证照有效期内处理。注意需送达给扣留证件的证明。3)对于需要在边防检查站阻止出境的，应填写《口岸阻止人员出境通知书》，在省、自治区、直辖市进出境管理局交控。紧急情况下也可向边防检查站办理临时布控措施(48小时)，然后按上述规定补办交控手续。
4、办理限制出境应提交给出入境管理局的手续有：1)协助办理限制出入境函一份;2)协助执行通知书一份;3)填写好的边控对象通知书二份;4)填写好的法定不批准出境人员通报备案通知书二份;5)案件处于审理阶段时提交起诉书副本，如果案件已进入执行程序后，提交生效的裁判文书(裁定书、调解书、判决书等)。
财产担保书范文怎么写 篇9
借款担保书格式范文
致________分行：
根据你行与_______(下称借款人)在____年____月____日签订的贷款合同向借款人提供________的贷款。现我_______(下称担保人)愿意担保：当借款人不论由于什么原因不能按与你行签订的贷款合同规定履行还本、付息及支付有关费用时，担保人愿承担借款人履行上述贷款合同的连带责任。
担保人在此声明和保证：
一、担保人是在_______注册登记的经济实体，任何改变担保人本身性质、地位的事件、事项发生或有可能发生时，担保人保证及时通知你行。
二、本项担保金额最高额为贷款合同中规定的贷款金额即________及由此而产生的利息和有关费用。如你行允许借款人的贷款到期后展期，只要担保金额不超过贷款合同的金额，担保人不会因此而解除或减少担保责任。
三、担保人在收到你行出具的要求担保人履行担保责任的付款通知书后，不管你行是否向借款人追索，保证按付款通知书规定的付款日、付款金额主动、一次向你行付清全部应付款项。你行出具的付款通知书是终结性的，对借款人和担保人均有约束力。
四、如果担保人未按你行通知规定的期限及金额付款，担保人在此授权你行从担保人开立在你行的___帐户中扣收，并可加收逾期息。
五、本担保是一项持续性的担保，只要借款人在贷款合同项下，按有关条款规定承担了任何现在的、将来的或可能发生的债务和责任，担保人就始终承担本担保项下的所有连带责任。你行给予借款人的任何宽限只要不增加担保人的担保金额，担保人在此担保书项下的责任均不会解除或减少。
六、只要不增加担保人的担保金额，本担保人不会因为借款人与你行同意对贷款合同条款的任何修改、补充、删除或因借款人与其它方面签订的任何合同而受影响或失效。
七、如果借款人将财产或权益抵押给担保人，在本担保项下的贷款金额没有全部偿还之前，担保人不会行使有关抵押书项下的权利，也不会取代你行对借款人的债权人地位。
八、如果借款人破产或与其它公司合并，或更改名称等类似情况出现，并不解除担保人在此信用担保书下的责任。
九、担保人的继承人(包括因改组合并而继承)将受本担保书的约束，并继续承担本担保项下的责任。未得到你行事先书面同意，担保人不会转让其担保义务。
十、你行如将本担保项下的贷款合同的债权转让给他人，并不影响债权人向担保人要求履行担保的责任。
十一、本担保书是无条件不可撤销的担保。担保人与任何其它方面签订的任何合同(协议或契约)均不影响本担保的真实性、有效性和合法性。
担保人地址：____________
担保人名称：________
日期：____年____月____日
财产担保书范文怎么写 篇10
单位员工担保书范本
本人______，男，身份证号码为____________，系贵单位员工____(身份证号码为____________，以下简称被担保人)之______(两者关系)，符合担保主体资格。现自愿为______ (被担保人)按下列条件向贵单位提供担保：
一、担保范围
(一) 保证被担保人严格遵纪守法，严格遵守贵单位规章制度，并服从工作分配;
(二) 保证被担保人选岗后，并在___月___日之前，将个人人事档案提交广安区教育局政工股或科技局;
(三)保证对被担保人毁约的行为有进行劝阻、制止的责任;
(四)保证被担保人对因其失信或失约而给贵单位造成的损失按贵单位规定进行赔偿;
(五)保证被担保人提交个人事档案时，按贵单位的规定办理一切相关手续。
二、担任责任
若被担保人因不遵守、不履行上述约定给贵单位造成损失而未能及时进行赔偿时，本人在此不可撤销地同意对被担保人所承担的赔偿责任向贵单位提供连带责任保证。
三、担保期限
本担保书自担保人及被担保人签字盖章后生效，至被担保人将个人人事档案提交科技局或政工股或担保人依法无法承担担保责任时止。
四、不可撤销
(一) 本担保书项下的连带责任保证不因贵单位与被担保人所订立的劳动合同内容发生任何变更、修改或补充而撤销或变更;
(二)本担保书项下的连带责任保证不因被担保人向贵单位提供其他任何形式的担保而撤销或变更。
五、附件：
担保人身份证复印件。
本担保书一式三份，用人单位、担保人、被担保人各执一份，具有同等法律效力。
担保人(盖章)：________ 被担保人(盖章)：______
家庭住址：____________ 家庭住址：____________
联系方式：____________ 联系方式：____________
____年____月____日 ____年____月____日
财产担保书范文怎么写 篇11
兹介绍______先生(女士)到______公司工作，本人确认被介绍人所提供的个人简材料属实，如有弄虚作假，由本人负责。据本人了解，被介绍人身体健康，工作实，品行端正且未有犯罪记录，愿意遵守贵公司的规章制度。
本人同意为其在贵公司工作期间提供担保。如该员工有任何损害公司利益的行为，并给公司造成经济损失，本人将承担连带经济赔偿责任。
担保人资料：
姓名：________ 出生日期：__________
身份证号码：___________ 与被担保人的关系：__________
户籍地址：____________________
现住址：____________________
现工作单位：__________ 现任职务：__________
办公电话：__________ 住宅电话：__________ 移动电话：__________
附：担保人有效身份证复印件。
担保人(签章)：________
____年____月____日
财产担保书范文怎么写 篇12
担保人：
被担保A人：贵公司司 代理人文益书 被担保B人：####有限公司 项目经理### 担保内容：###建工程履约担保在担保A人为该工程发包人代表，B人为承包人代表，为更好地履行《施工合同》双方约定，特定立本担保合同：
一、被担保A人：用该项目《国有土地使用证》和《施工许可证》作履约担保，作以下承诺：
1、各期拨付的工程款，延期壹个月时，由担保公司计算停工损失，追讨应拨付的工程款和超期违约金。
2、未按照《施工合同》的相关约定履约，使工程长期停工达两个月时，由担保公司迫卖土地和在建的建筑物支付被担保B人的投资。
二、被担保B人用20万元的履约金和垫款投建该项目至第二层主体完成的投资作履约担保，作以下承诺：
1、未按质量标准和《施工合同》施工工期和完成的，由担保公司按质监部门的规定督促返工和追讨违约金。
2、长期停工达两个月时，动用履约金委托有资质的施工单位完成某期拨款阶段的工程施工，下一期拨款阶段再不进入施工的，终止合同不与中途结算。
三、担保公司根据被担保人的履约承诺，接受被担保人违约诉告，派员调查核实，按担保的相关约定组织被单保人协调和仲裁。担保合同四、其他事项
1、在担保时间从《施工合同(副本)》生效开工之日起生效，工程竣工验收之日终止，总担保期300天。
2、被担保人在工程开工前壹天将《国有使用证》、《施工许可证》、《施工合同》和履约金一并交担保公司。
3、本担保20万元的履约金的利息，作为本担保的担保费，担保费用由被担保人双方分别承担50%。
4、担保期终止10日内，退还担保人《国有土地使用证》、《施工许可证》、《施工合同(副本)》和履约金本金。
五、本担保合同一式三份，三方签字(章)后生效。
担保人：
被担保A人：
被担保B人：
年 月 日
财产担保书范文怎么写 篇13
根据本担保书，______________(承包人名称)做为委托人(以下称“承包人”，)和________________(担保公司，证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人______________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任，承包人和担保人均受本担保书的约束。
鉴于承包人已于_______年______月______日同雇主签署了_________(合同名称)的书面协议，下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是：如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同，本担保书的责任失效;否则将保持有效。一旦雇主提出承包人违约，而雇主又履行了自己的责任，担保人将迅速弥补违约的损失，或者迅速：
1.根据合同要求完成合同;或_______________________________________。
2.按合同条件提供雇主合格的投标书，在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后，安排投标人和雇主之间合同，在施工过程中提供足够的资金，支付“合同价余额”以外完工所需的费用，包括担保人有责任承担的赔偿费，但总数不超过上述第一段中提到的金额。这里所说的“合同价余额”指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额;或
3.付给雇主按合同条件完成合同所需的金额，但不超过本担保书的限额。
本担保人不承担大于本担保书限额的责任。任何有关本担保的诉讼，必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。除了雇主以外，任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章，以资证明。
担保人(公章)：_________承包人(公章)：_________
代表(签名)：___________代表(签名)：___________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
签订地点：_______________签订地点：_______________
财产担保书范文怎么写 篇14
甲方：陕西华鑫投资担保有限责任公司
乙方：________________
甲、乙双方经协商一致，甲方同意为乙方向现代融资租赁有限公司(以下简称出租人)融资租赁工程机械设备提供连带担保责任保证担保，双方达成如下担保协议：
一、乙方与现代融资租赁有限公司(以下简称：融资公司)签订的《融资租赁合同》(以下简称主合同)的基本情况：融资租赁金额___;融资租赁期限：___个月;融资租赁物件(以下简称物件)：__________________公司销售的_____________工程机械设备(厂牌、型号)整机编号，______。
二、担保范围、担保期限、担保方式
担保范围为乙方按主合同约定，应当按时足额支付给融资公司的租赁费用本息。甲方的保证期间为乙方与融资公司签订主合同中约定的主债务履行期届满之日起6个月.
甲方在其保证范围内承担连带清偿责任.如乙方在主合同约定的债务履行期届满不能履行债务,出租人可以要求乙方履行债务,也可以要求甲方在本合同约定的保证范围,保证期间内代为清偿.担保合同超出甲方的担保范围,担保期间的任何款项,甲方不承担担保责任. 甲方的担保责任随乙方履行主合同还款义务或甲方代为偿还等情况相应减少或解除.
三、甲方为乙方的融资租赁提供保证担保，乙方向甲方支付融资租赁担保费(大写) ________ 元，客审费(大写)_______ 元，担保服务费(大写) ________元，工本费(大写)________元，公证费(大写)________元，各项费用合计：(大写)____________元。
乙方须按融资租赁金额的 %向甲方支付担保保证金。在乙方未按照主合同之规定履行付款义务，甲方有权使用保证金向融资公司代偿;甲方应即使通知乙方，乙方在接到通知后3个工作日内向甲方补足保证金，否则乙方应按同期银行贷款基准利率的4倍支付保证金减少金额的逾期利息。
保证金在乙方全面、适时履行主合同义务后退还。
四、乙方义务：
1、乙方应按担保融资租赁金额的 %向甲方支付担保费,并在甲方与出租人签订担保合同之前一次缴清;否则甲方有权拒绝担保，并可对相关单位披露该事项。
2、按照主合同约定的租金交付方式,时间,数额等约定及时支付租金.
3、必须承担主合同规定的主债务履行期届满以后的逾期息,罚息,违约金,赔偿金及其他费用等.
4 乙方同意，即使出现主合同第7条第1款索赔事项或其他影响物件正常投入使用的事件，无论乙方是否能够通过协商或索赔得到补偿，也无论协商或索赔是否在进行中，均不影响本合同的履行，乙方应当本着诚信原则，按本合同及主合同的约定向出租人支付租赁费及其他应付款项。
5、乙方应当严格执行主合同第16条关于保险条款之规定，保险事故的发生及保险事由的办理均不影响乙方按照主合同之约定履行约定义务。
6、乙方应当本着诚实信用原则，按照操作规范使用物件并对物件进行
正常的保管及维修，且使用及保管、维修必须符合《融资租赁合同》第10条、第11条约定的要求，使物件保持正常状态和发挥正常效能。
五、乙方在未获得甲方书面同意之前，不得拆除、拆卸、毁损或者破坏物件上安装的GPS系统(全球定位系统)，致使物件脱离监管状态，扩大甲方担保风险。该行为视同侵占，严重违约，甲方有权采取任何合理措施减少担保风险(包括但不限于拖机、采取司法手段)，但在乙方提供另甲方满意的补救措施后，可取消上述措施。
六、出现以下情况，乙方应当履行信息披露义务，立即(情况发生当日)书面通知甲方，不得拖延：
1、物件灭失或损毁。
2、乙方经营状况有实质变化、违约、涉讼、业务发生重大不利情况，可能影响《融资租赁合同》的正常履行。
3、发生涉及物件的诉讼。
4、物件的施工地址、乙方地址、通信方式变更。
5、出租物件。
6、主合同变更。
乙方未履行通知义务，支付甲方违约金 元，该违约金数额不足以赔偿甲方损失的，以实际损失为准。
七、甲方的监督管理权：
甲方有权在不影响乙方正常使用的情况下随时对物件进行现场检查;甲方有权对乙方利用物件的经营活动经行查看、核实和验证。乙方违约，甲方有权向乙方业务往来单位查询乙方应收款项及债权，并通知其暂付。
乙方在办理好融资还款卡后应将该卡交给甲方保管，乙方每月只需将融资租赁款直接汇入该卡号中即可;因不能按期支付主合同租金造成甲方代偿,乙方应在接到甲方书面催款通知后即时清偿甲方代偿的全部款项。否则,甲方有权委托相关银行从乙方的账户上代为扣还相关款项，无需再次征得乙方授权。
乙方逾期向出租人缴纳租金，甲方有权约谈乙方和对物件进行现场检查，由此产生的费用(包括路费、住宿费、人工费等合理费用)由乙方承当。每次乙方支付的费用最低限额为1000元，但若甲方实际支出费用大于1000元的，乙方按照甲方实际发生金额(包括当前未实际发生，但后续确实应当发生的费用)支付。
第八条、乙方连续二个月(次)或累计二个月(次)逾期未向融资公司支付租赁费或因其它事由导致甲方承担保证责任，乙方应当支付甲方逾期担保费(按照本合同应收租赁担保费加收50%)，甲方有权按照出租人的事先授权或要求，收回物件。
甲方按照本合同约定履行担保义务代乙方清偿债务后,有权要求乙方即时归还甲方按照垫付的全部款项和自付款之日起的利息(利率按照同期贷款基准利率的4倍执行)以及甲方的其他费用和损失(包括但不限于路费，住宿费，人工费,诉讼费,律师费,执行费,鉴定费,估价费,登记费,过户费,保管费等实现债权的费用).
九、乙方保证向甲方及出租人提供的一切资料均合法、真实、有效、如因乙方向甲方提供的资料有瑕疵，由此产生的民事行为责任或刑事责任均由乙方承担。
由于以上原因导致主合同的签订无法实现或不生效，甲方收取的相关费用除公证费用外，其他费用不予退还
十、本合同所规定的双方权利义务只能以书面形式放弃或变更。
十一、本合同签订地为：________;双方一致同意以合同签订地来确定管辖法院。
十二、本合同经双方当事人或其授权人签字盖章后生效。
十三、其他
1、甲乙双方一致同意将上述融资租赁合同及本协议由________公证处办理公正，并赋予强制执行效力。本协议及协议附件(乙方承诺书)一式三份，由双方签字盖章后生效，甲、乙双方各执一份，公证处存档一份，具有同等法律效力。
2、其他未尽事宜由双方另行协商确定，作为本合同的补充。
甲方(签字)：
乙方(签字)：
财产担保书范文怎么写 篇15
致：美国大使馆：
尊敬的签证官先生/女士：
我是申请人______的父亲/母亲兼其在美国留学的担保人，______，1996年至今工作于______有限公司，任______一职，年薪为人民币______万元(税后，不含年终奖金)。我儿______为了将来能有更广阔的就业前景，计划赴美国学习，我愿意提供我的积蓄______万人民币的银行存款作为他赴美国留学的费用。我保证我儿______在美国期间不会在经济方面遇到任何困难，并保证他不会触犯任何法律,若有任何问题，我愿意承担一切责任!
希望签证官对我儿______的签证申请给予善意的考虑，谢谢!
特此担保!
保证人签名：________
20______年______月______日
财产担保书范文怎么写 篇16
甲方： 法定代表人：
住所地：
乙方： 法定代表人：
住所地：
丙方： 法定代表人：
住所地：
甲乙双方于 年 月 日签订了《合同或者协议书》(合同编号为 ，下称主合同)。按照该份主合同的约定，乙方应于 年 月 日支付给甲方款项计人民币 万元。
为保证上述主合同的履行，丙方自愿作为乙方的保证人。现各方达成本担保合同：
一、丙方的担保范围是乙方在主合同的全部合同义务和产生的全部合同责任，以及甲方为实现上述权利而支出的差旅费、诉讼费、律师代理费等全部必要费用;
二、担保期限至 年 月 日止;
三、担保方式为连带责任的保证，即甲方届时有权选择向乙方或者丙方主张全部权利;
四、如届时乙方或者丙方未能履行义务的，各方同意甲方在不得已之下向西湖区人民法院诉讼主张权利的;
五、各方明确，为签署本合同，各自已经完成了议事程序和必须的授权，签署本合同是真实自愿的。
六、本合同经各方签章后生效。合同一式三份，各方一份。
甲方： 乙方 丙方：
年 月 日
财产担保书范文怎么写 篇17
一份“保证书”
参加一个旅行团去北海道旅游。行前，旅行社通知我，日本外务省有规定(天晓得是哪门子规定)，凡中国公民单身一人去日本旅游，需向领事馆呈交一份书面保证书，否则，有可能遭到拒签。日本人花样经真透!是怕我住在中国住腻了要换换口味住到日本去?或是怕我存天下大同四海一家思想欲找日本女子相亲?还是怕我隐身日本并以此作跳板潜逃他国?搞不懂。
为了不拖累其他团友成行，同时也表示我的严重不满，更要维护咱中国人的尊严，我写了这样一份“保证书”(上海话叫“横竖横拆牛棚”，大不了不去)，与小鬼子捣捣蛋：
日本国驻上海总领馆：
本人从事新闻工作多年，因公务去贵国多次，惜从未去过北海道。
北海道的自然风光听说不错，此次适逢短期休假，故参加旅行社的“北海道六日游”。日语的我的大大的不行，没理由滞留不归。旅行结束，自当按期返国，决不想多呆一天。本人崇尚自由，天马行空独来独往乃一贯风格。假如贵国政府因本人单身前往贵国感到不放心而拒绝签证的话，那么，不去也罢，我只能替北海道的温泉酒店老板表示遗憾了。原本我是攒了大笔钱，想在那里大大消费一把的。
如拒签，希望贵馆以书面文件的形式答复本人，以示郑重。
致
礼
徐逸
没有书面文件答复，结果一切ok，我们如期出发了。